最新承攬合同15篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,很多場合都離不了合同,它可以保護民事法律關系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的最新承攬合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

最新承攬合同1
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的'損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________ 承攬方:________________________
代表人:________________________ 代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
最新承攬合同2
發(fā)包人:______(以下簡稱甲方)
承包人:______(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程范圍:室內(nèi)裝修(見預算清單)
4.工程承包方式:本工程采用半包工包料方式承包(參見附件清單,部分地、墻磚未在預算內(nèi))
5.工程造價:
。1)工程預算總造價為¥______元,大寫人民幣:______元整。
。2)本工程總造價依據(jù)工程設計施工圖紙及設計變更、現(xiàn)場簽證。
第二條:工程期限
1、經(jīng)甲、乙雙方商定:本工程合同工期為30天(日歷),具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。
2、本工程在施工過程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任:
。1)開工前甲方協(xié)商各方面的關系,辦妥進場手續(xù),甲方承擔進場手續(xù)費用。
。2)組織好設計交底及圖紙核對會審工作。
。3)委托白建華為甲方代表,實行工程質(zhì)量、進度監(jiān)理,代表甲方處理工程日常事宜。
。4)做好甲方提供材料及設備的供應,落實建設資金,按期撥付工程預付款,辦理現(xiàn)場簽證,竣工驗收。
2.乙方責任:
。1)開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料,編制施工圖預算和施工組織計劃,制定施工總計劃進度。
。2)做好施工準備工作,組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。
。3)嚴格按施工圖與說明書施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完工和交付,并承擔雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關規(guī)定。人為損壞的修理由責任方負責,并承擔費用。
第四條:工程價款及支付
1.本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2.由物業(yè)收取的'管理配合、裝修押金等相關費用,由甲方支付。
3.支付采取按工程進度分段付款方式。
。1)水電等隱蔽工程完工時付合同價______%,計¥______元(______元整);
。2)木工及隔斷工程完工時付合同價______%,計¥______元(______元整);
。3)工程完工并通過甲方驗收合格后,付合同價______%,計¥______(______元整);
。4)留5%質(zhì)保金在驗收合格半年后,無質(zhì)量問題一次性付清。
工程變更項目款項于雙方確認,付完此款項方可施工增加工程。
第五條:施工質(zhì)量與設計變更
1.堅持按圖施工,發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理,乙方應通知甲方后,甲方應在三天內(nèi)發(fā)出變更設計文件。
2.遇到重要及復雜的隱蔽工程內(nèi)容,乙方應通知甲方共同驗收。
第六條:工程竣工驗收及結(jié)算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3.工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,應視為甲方已確認工程合格,若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方承擔責任。
4.乙方于工程竣工后,提供一年的免費維修服務,但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產(chǎn)、文明施工
1.乙方必須認真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度,做好安全生產(chǎn)、文明施工,嚴格遵守安全操作規(guī)程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條:工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價的千分之______進行處罰,工期處罰待本工程竣工后一次結(jié)清。若因一方違約,由違約方承擔合同價的______%的違約金。
2.甲方拖延結(jié)算及付款,按國家現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。
第九條:附則
1.本合同未盡事宜,雙方及時協(xié)商增補條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗收交付后保修期滿,工程價款結(jié)清自動終止。
4.本合同有效附件。
。ㄒ唬┮曳教峁┢矫鎴D紙;
。ǘ┕こ填A算書;
甲方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
乙方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
最新承攬合同3
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權(quán)。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執(zhí)行工程項目預算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現(xiàn)場施工時,施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關管理單位的協(xié)調(diào)工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的',如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應當按質(zhì)論價,甲乙丙三方再次協(xié)商定價。
2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規(guī)格、品型驗收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。
3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見,須在驗收單中說明,經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察,確有質(zhì)量問題的,乙方進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內(nèi),甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行制品檢修,通報維修情況。24小時內(nèi)保證制品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構(gòu)安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。
十二、合同變更:
1、合同內(nèi)容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關內(nèi)容不符時,以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內(nèi)完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權(quán)。
5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決,協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照(加蓋公章)
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十四、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十五、其他
本合同若有未盡事宜的,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議,經(jīng)有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補充協(xié)議為準。若協(xié)商不成的,則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規(guī)定。
。ㄒ韵聼o正文)
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
最新承攬合同4
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備:序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據(jù),
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款,完成工程進度______%時,甲方按挖機總工時的______%支付乙方款項,完成工程進度______%,甲方按按挖機總工時的______%支付乙方款項,余款待甲方工程建設方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術狀況不良、機械設備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務
一、甲方的權(quán)利和義務
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的.,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之______向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金______元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第七條解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
最新承攬合同5
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
項目名稱及內(nèi)容:
計量單位:
數(shù)量:
工作量(工時):
報酬:
交付期限:
單價:
金額:
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術標準、質(zhì)量要求:_____________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:____________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條承攬人使用的.材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:______________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
承攬人
承攬人(章):
鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)
經(jīng)辦人:
______年______月______日
監(jiān)制部門:____________印制單位:___________
最新承攬合同6
簽訂合同單位:______(以下簡稱甲乙方)
簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:_________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則:
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人:(簽字蓋章) 乙及代表人:(簽字蓋章) 開戶銀行:________開戶銀行:_______ 帳號:__________帳號:_________ 電話:__________電話:_________ 簽訂日期:____年__月__日
最新承攬合同7
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工____________________________________的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
(1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
。1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方______元(即總價款的______%),在加工量達到%,定作方付給承攬方______元(即總價款的______%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方______元(即總價款的______%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
。1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為__________________,時間為簽訂合同之日起計算30日。
。1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
。ㄈ纾1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金______元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%(______%的幅度)或酬金總額的______%(______%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的'損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照____________銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之______償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式______份,交______(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________(蓋章)承攬方:____________(蓋章)
代表人:____________(蓋章)代表人:____________(蓋章)
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
開戶銀行:____________開戶銀行:____________
帳號:____________帳號:____________
______年______月______日訂
最新承攬合同8
承攬方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條
技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。 3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條
驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條
交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照
中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的`損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條
不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____日
最新承攬合同9
簽訂時間:年 月 日 合同編號:
乙方(供方): 第一條 采購清單:
甲方(需方): 中鐵九局集團第七工程有限公司
第二條 供貨時間:供貨時間以甲方通知時間為準。 第三條 調(diào)價方法: 合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場建筑鋼材價格行情,作為基準價格。貨到現(xiàn)場當日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價格為準,幅度超過±100元時進行調(diào)價,按基準價±100元結(jié)算,幅度不超過時按簽訂價結(jié)算。
第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定:甲方 施工現(xiàn)場。汽車運輸,確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品: 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質(zhì)單。
第六條 計算方法:鋼筋依據(jù)理論值換算計重;盤圓依據(jù)過磅檢斤計重。
第七條 包裝及驗收標準:按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲,無銹蝕。試驗結(jié)果以甲方試驗室復檢報告為準,不合格品乙方無條件退場。
第八條 結(jié)算方式: 第九條 本合同解除的條件:貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無問題,貨款全額支付無拖欠時,本合同自動解除。
第十條 違約責任和雙方義務:
乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標準或其它要求履行交貨義務,承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認,乙方按對賬結(jié)果開據(jù)合法有效發(fā)票。
第十一條 合同爭議的`解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條 本合同一式肆份,甲方叁份乙方壹份,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 其他約定事項:
本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量,供貨與結(jié)算按現(xiàn)場實際需用量為準,如超出合同簽訂數(shù)量的10%時雙方需另附補充協(xié)議。
最新承攬合同10
發(fā)包單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關法律法規(guī),并結(jié)合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關行政機構(gòu)依法核準,并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務登記和相關施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi),上述資質(zhì)證明文件如有變更,乙方應在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質(zhì)證明的,應按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:____________工程
2、工程地點:
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線,標高控制,勞動力及技術裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備,地表清障(青苗費),場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施,工程資料的'編制,現(xiàn)場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設備、設施,臨時用水用電,為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào),開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:______年______月______日;竣工日期:______年______月______日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天,每拖延壹天按______元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協(xié)調(diào)費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:______元/m;無淤泥其單價為:______元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結(jié)算。
六、工程結(jié)算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的______%;
2、工程完工驗收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算,結(jié)算完畢,移交結(jié)算資料后,一次性付至結(jié)算金額的______%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術要求
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金______萬,合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之______,否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結(jié)算按已完工程量的______%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包,若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為,甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
最新承攬合同11
甲方:
乙方:
簽訂合同單位:____________(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
產(chǎn)品名稱:
型號規(guī)模:
單位:
數(shù)量單價(元):
總價金額:_______萬_______千_______百_______十_______元_______角_______分合計人民幣:______________(大寫)
交貨日期及數(shù)量:
2.交貨辦法
。1)交貨地點:_______________________________________________________
。2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
。1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
。2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
。4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站____________________________
。6)收貨人________________________________
。7)合同糾紛的處理________________________甲及代表人:(簽字蓋章)______乙及代表人:(簽字蓋章)________
開戶銀行:____________________開戶銀行:______________________
帳號:________________________帳號:__________________________
電話:________________________電話:__________________________
簽訂日期:______年____月____日
最新承攬合同12
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務,經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積,每平方米______元人民幣大寫______元整,其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的`使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
最新承攬合同13
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬人):_________產(chǎn)品設計有限公司
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著誠實信用的原則,現(xiàn)就甲方委托乙方承攬_________________________工業(yè)設計項目,達成如下協(xié)議:
一、項目名稱及服務內(nèi)容
1、________工業(yè)設計
2、服務內(nèi)容包括:__________________________________;
。1)外觀造型設計;
。2)彩色及絲印等設計;
。3)結(jié)構(gòu)設計;
。4)手板、模具加工及生產(chǎn)樣機制造過程的跟進和質(zhì)量控制。
二、設計要求及項目計劃進度
1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件;
2、項目各個階段工作完成時間,參照《項目設計計劃進度表》;
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節(jié)假日(如五一、十一、春節(jié)等),不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起,硬件資料包括系統(tǒng)及硬件構(gòu)成、所有硬件的3D文件,相關借口及附件的規(guī)格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在合同執(zhí)行過程中,前一階段的成果得到甲方書面確認后,乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間,如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中,由于機房變更硬件或者設計要求等,則項目進度順延,新的時間節(jié)點雙方協(xié)商確定。
風險提示:
加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件;
2、提交三位結(jié)構(gòu)電子文件,加工分類表、二維結(jié)構(gòu)電子圖及圖紙文件(只標注重要的檢驗尺寸,以及開模所需要的必要尺寸)。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的.情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
3、提交整機裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項目費用及付款方式
本協(xié)議所涉及的項目費用為人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費用只包括合同條款第一項,第二款的服務內(nèi)容,提交第3項的成果形式。其他費用如:手板、模具的加工及調(diào)色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付:
1、合同簽字生效的同時,甲方支付項目費用的______%(人民幣_______元),作為預付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內(nèi),甲方再支付項目費用的______%(人民幣_______元)。
3、結(jié)構(gòu)設計完成,甲方支付設計費用的______%(人民幣_______元);款項到賬一個工作日內(nèi),乙方向甲方提交全套正式開模文件。
4、模具驗收或試產(chǎn)________后三日內(nèi),支付余款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過一款以上,并獲得其知識產(chǎn)權(quán),甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元,付費方式為:外觀設計去人付______%,結(jié)構(gòu)設計完成,提交所有設計后一日內(nèi),甲方再支付設計費用的_____%;模具驗收量產(chǎn)______付余款。
五、雙方責任和義務
1、乙方為甲方安排專人負責造型、結(jié)構(gòu)、模具跟進三個階段,項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯(lián)系方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功,并接受甲方對項目設計開發(fā)的質(zhì)量和進度的監(jiān)督檢查。
3、甲方應確認設計要求,提供基本的實際資料,并對前期的設計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務在乙方設計及開發(fā)過程中提供必要的配合,并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定,對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應能理解設計的復雜性,對項目執(zhí)行過程中可能的設計局部或細節(jié)調(diào)整和因此帶來的模具調(diào)整給予支持。
6、甲方應按照本合同規(guī)定,按時向乙方支付費用。
六、知識產(chǎn)權(quán)
1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產(chǎn)權(quán)承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案(包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權(quán)的責任或者連帶責任;
2、除以執(zhí)行本合同為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識產(chǎn)權(quán)(包括專利權(quán)、商標和本次設計成果);
3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發(fā)設計的,并保證其設計成果不侵犯第三人的知識產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利;
4、本協(xié)議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發(fā)設計成果的知識產(chǎn)權(quán)及包括專利權(quán)在內(nèi)的其他相關所有權(quán)利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務
1、合同履行期間,乙方對甲方提供的所有設計信息、商業(yè)秘密承擔保密義務,對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息;
2、甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內(nèi)容以及本協(xié)議的存在富有保密義務,未經(jīng)對方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,并書面通知乙方;合同預付款不退回;如乙方提交造型設計方案,機房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續(xù)提供造型方案供甲方評審,延長的時間是合同協(xié)議的無責任時間;
2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業(yè)秘密,甲方有權(quán)利解除合同,并有權(quán)要求乙方承擔甲方所遭受的一切經(jīng)濟損失;
3、如甲方未根據(jù)合同按時履行支付階段設計費用的義務,乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款后,通過協(xié)商重新安排后續(xù)工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔;
4、因甲方的元嬰導致本協(xié)議所議項目取消或者計劃改變,乙方有權(quán)要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中,雙方往來的技術文件,在相應責任人簽字后可生效。
十、雇傭約定
本協(xié)議履行期間及協(xié)議終止后兩年內(nèi),雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系,如有違反本限制,應向?qū)Ψ劫r償相當于此雇員在違反此規(guī)定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結(jié)束后,乙方開具收款收據(jù)給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效,合同本人一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
最新承攬合同14
承攬合同
合同編號:
定做人:簽訂地點:
承攬人: 簽訂時間: 年 月 日
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條 技術標準、質(zhì)量要求:_______________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:_________________
第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條 定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第八條 結(jié)算方法和期限:______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。 第十二條 違約責任:______________________。
第十三條 合同爭議解決方式:本合同在履行中出現(xiàn)爭議的,雙方協(xié)商
解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:_____________________________________
定做人: 承攬人: 單位地址: 單位地址: 法人代表: 法人代表: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:篇三:承攬合同范本:技術開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術開發(fā)承攬合同書
項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術開發(fā)合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內(nèi)項目應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的.技術的內(nèi)容、形式:
包括開發(fā)項目應達到的技術經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。 提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術設備。
五、研究開發(fā)計劃:
包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度,各個階段要解決的技術問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務的內(nèi)容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的,應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔保的,應將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項目的技術開發(fā)(該項目屬_________計劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標的技術的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數(shù):
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式:
。ㄒ唬┭芯块_發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷,雙方約定如下:
(二)經(jīng)費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
、僖淮慰偢叮篲___________元,時間:________________
、诜制谥Ц叮篲___________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
、馨翠N售額____ %提成,期限:________________
、萜渌绞剑篲_____________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。 本合同的履行方式:________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協(xié)作和技術指導的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術困難,導致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風險責任甲方承擔____ %,乙方承擔____ %.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
。ㄒ唬⿲@暾垯(quán):________________________________________
。ǘ┓菍@夹g成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術指標,按____標準,采用_____方式驗收,由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應當按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔違約責任。
。ㄒ唬┻`反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
。ǘ┻`反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應當協(xié)商解決,也可以請求________進行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
最新承攬合同15
發(fā)包方:______(以下簡稱甲方)
承包方:______(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為______日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方______元整。大寫:______元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權(quán)利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在______公里以內(nèi)(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的.項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升______元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【最新承攬合同】相關文章:
最新承攬合同07-17
安裝承攬合同最新03-06
最新的安裝承攬合同03-04
最新的承攬加工合同02-27
最新承攬加工合同04-09
加工承攬合同最新04-12
最新的承攬加工的合同03-07
最新安裝承攬合同03-04
最新承攬加工合同范本09-04