勞務承包合同

時間：2025-12-12 15:55:49 承包合同我要投稿

有關勞務承包合同三篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的勞務承包合同3篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

有關勞務承包合同三篇

勞務承包合同篇1

　�。�1）承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

　�。�2）雇傭關系，是指根據(jù)當事人的約定，雇員按照雇主的指示，在一定或不定的期限內利用雇主提供的條件提供勞務，雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。這里的關鍵點有“利用雇主提供的條件”、“提供勞務”。

　　承攬合同與雇傭合同的主要區(qū)別有：

　�、俪袛埖哪康氖峭ㄟ^完成工作成果獲取報酬，工作的風險不應由定作人負擔，而是由承攬人負擔。

　�、诠蛡蚝贤且灾苯犹峁﹦趧諡槟康模袛埡贤瑒t是以完成工作成果為目的，提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。

　�、酃蛡蚝贤氖芄腿嗽谝欢ǔ潭壬弦芄蛡蛉说闹洌谕瓿晒ぷ髦许毬爮墓蛡蛉说陌才拧⒅笓]，當然雇員在實際工作中也具有一定相對的工作自主性和獨立性；承攬合同的當事人之間不存在支配與服從的關系，承攬人在完成工作中具有獨立性，當然定作人也會對承攬人的工作作出具體的指示并現(xiàn)場指揮。

　�。�3）勞務合同，是指平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協(xié)議。該類合同與雇傭合同、承攬合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面有所不同。

　　勞務合同的特征有：

　�、賱趧蘸贤哂信R時性，具體包括：

　　a．對象的臨時性，是指勞務合同通常是針對臨時性的事務而達成的`協(xié)議。

　　b．合同訂立的臨時性，是指雙方合同關系的形成僅呈臨時建立的一次或幾次性的合同關系。

　　c．合同履行的短期性，是指提供勞務人提供的勞務是臨時的、短期的，而非定期或長期的。

　　雇傭合同中的雇工一般從事的是雇主的日常事務而非臨時事務，雙方之間的關系相對穩(wěn)定、長期。

　�、跇说奈锏奶囟ㄐ�。

　　a．勞務合同的標的，僅是一方提供的勞務。

　　b．雇傭合同中，雇工有完成工作量及工作成果的要求。

　　c．承攬合同中，承攬人并非以提供勞務為合同的主要內容，而是以完成并交付定做人要求的工作成果為目的，一般情況下，這種工作成果可能包含技術性要求。

　�、蹌趧栈顒泳哂歇毩⑿�。

　　a．勞務人所提供的勞務是獨立完成的。勞務人在從事工作時，其行為不受雇主的意志左右，無須服從雇主的監(jiān)督、管理，雙方表現(xiàn)為地位平等的兩個主體。

　　b．雇傭關系中雇工的行為受雇主的意志支配和約束，雙方之間存在監(jiān)督、被監(jiān)督，管理、被管理的關系，雙方的地位具有一定的不平等性。

　　c．承攬合同中，承攬人雖也是獨立完成工作，但卻是按照定作人的要求從事承攬工作，勞務合同沒有這些內容。

　�、茉趫蟪曛Ц斗绞缴希�)

　　a．提供勞務人完成勞務后，雙方即進行結算，體現(xiàn)的是一種即時清結的債的關系。

　　b．雇傭關系較為固定，一般以一周、一月等周期性的領取。c．承攬合同一般是交付工作成果后支付報酬。

　　篇三：勞務承攬合同

　　甲方（發(fā)包單位）：乙方（承包單位）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程勞務作業(yè)合作事項協(xié)商一致，簽訂本勞務作業(yè)承攬合同，雙方共同遵照執(zhí)行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程內容、性質及數(shù)量：酒店6、8、10、12層局部樓板剃鑿，具體位置見附圖。

　　四、工程工期：15個日歷天

　　五、工程質量要求：在對合同內規(guī)定的位置進行剃鑿的同時，需做好成品保護，不能對其他位置的安全性造成影響，做好土頭的清理運輸工作

　　六、工程造價：30000元（大寫：人民幣叁萬元）。

　　七、工程承包方式及取費標準：由乙方承攬甲方該項目的工程，取費標準由雙方協(xié)商確定。具體計價清單如下：

　　八、工程價款的撥付及結算方式：工程完工并經(jīng)甲方驗收合格，雙方進行結算后10天內一次性支付合同款項。

　　九、考核驗收：本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算：

　　1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

　　2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。

　　3、工程工期：按合同約定按時完成。

　　4、文明施工：加強施工現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工。

　　十、甲方責任：

　　1、組織有關人員對乙方進場施工作業(yè)人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。

　　2、組織及負責對乙方施工作業(yè)人員進行施工技術、措施等方面的交底。

　　3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監(jiān)控，并按規(guī)定及時做好驗收工作。

　　4、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

　　十一、乙方責任：

　　1、按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規(guī)范和施工驗收規(guī)范，精心組織施工。

　　2、按合同約定按時足額支付勞務作業(yè)人員工資。

　　3、嚴格落實施工現(xiàn)場安全生產措施，做好各項基礎工作。

　　4、乙方應加強對勞務作業(yè)人員的管理，自覺遵守各項管理規(guī)定。

　　十二、違約責任：

　　1、甲方不履行或不按合同約定履行義務時，每逾期一天，應向乙方支付本合同總價的3‰作為違約金，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失，并順延延誤的乙方工作時間。

　　2、乙方因自身原因延期交工的，每逾期一天，應向甲方支付100元的違約金；

　　3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。

　　十三、爭議：

　　甲、乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

　　十四、本合同自簽定后即生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　十五、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可協(xié)商另訂補充協(xié)議。本合同正本壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

　　簽訂日期：簽訂日期：年月日年月日

勞務承包合同篇2

　　甲方：

　　乙方（工頭）：

　　甲方代表：

　　身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方經(jīng)營承接勞務派遣，承包甲方部分技術工人的人工項目，經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、協(xié)議內容 甲方向乙方提供技術工人的作業(yè)場地、工具，乙方組織派遣員工負責勞務工作（乙方員工須持有有效身份證，年齡18周歲以上），乙方所派遣的員工歸屬乙方，不是甲方的員工。在勞務派遣中乙方承擔派遣員工的所有相關法律責任事宜，包括辦理（社保、保險、工傷、醫(yī)療、勞動合同等等）。甲方可以提供購買社保醫(yī)療，費用由乙方承擔。

　　二、協(xié)議有效時間 自________年____月____日至________年____月____日止，共計個月；其他：。

　　三、雙方的權利和義務

　　1、甲方給予乙方員工提供樣品。

　　2、甲方為乙方派遣員工提供食宿條件，8人一間宿舍，乙方人員務必配合服從甲方的安排。

　　3、甲方不得隨意解雇乙方員工，如乙方人員有不服從安排，不遵守甲方管理規(guī)章制度，有嚴重違規(guī)違法行為的，甲方有權根據(jù)廠紀廠規(guī)處罰，處罰金額乙方需現(xiàn)金交納。對于屢教不改的乙方員工，甲方有權要求乙方在限定時間內辭退或調離本廠區(qū)。乙方員工如有給甲方造成損失的，乙方負全部賠償責任。

　　4、甲方支付本協(xié)議所商定的.人員的工資費用于乙方，前提條件是甲方監(jiān)督乙方按規(guī)定支付發(fā)放。

　　5、乙方有義務做好員工的思想和穩(wěn)定工作。

　　6、乙方員工在甲方服務期間，務必服從甲方的生活、住宿、上下班作息時間等規(guī)章制度，如有違反甲方的各項管理規(guī)章制度的，甲方有權依據(jù)甲方相關管理規(guī)章制度進行處罰，在最后結算工資時將處罰單據(jù)知會乙方管理代表。

　　7、乙方在把人員帶到甲方廠所之前，需提前購買好相關保險。

　　8、乙方人員在甲方廠所期間，發(fā)生傷亡的，甲方不承擔任何責任，乙方全權承擔。

　　1、乙方有義務保證所組織員工身體健康。

　　3、乙方員工工資直接支付予乙方，不直接支付給乙方員工。

　　四、費用結算及薪資支付方式

　　1、工程承包單價：甲方支付以計件工資_____________件工資予乙方。

　　2、結算工資依據(jù)計件報表記錄核算。

　　3、為保證雙方的權益，甲方在乙方最后完成工程承包量，甲方以現(xiàn)金或者轉賬方式結算上月的薪資給乙方，甲方有權利監(jiān)督乙方當日在工廠內發(fā)放所有員工所有工資。

　　4、合同期滿，甲方在一個星期內一次性結清所有承包費用給乙方（甲方如不續(xù)約需提前一個星期告知乙方）。

　　五、違約責任 甲乙雙方應嚴格履行本協(xié)議規(guī)定的權利義務，出現(xiàn)違約，應協(xié)商處理，如協(xié)商達不成一致，由相關仲裁機構裁定或者提出法院判定。

　　六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，以雙方簽字（蓋章）生效，并具法律效力。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　身份證號：

　　日期：________年____月____日____

　　日期：________年____月____日

勞務承包合同篇3

　　簽訂合同雙方：

　　建設單位： (以下簡稱甲方)

　　施工單位： (以下簡稱乙方)

　　為明確甲、乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，按時、按質、按建筑工程項目完成任務，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：總則

　　一、工程名稱：昭通鳳禧祥瑞大酒店建設工程昭通鳳禧祥瑞大酒店勞務分包。

　　二、工程地點：昭陽區(qū)海樓路下段水文站旁。

　　三、工程范圍：模板安裝、拆除，泥工(砌筑墻體、抹灰)，鋼筋加工安裝。

　　四、工程造價：模板安裝每平方米53.00元(所需支撐材料由甲方提供)，泥工每平米75.00元，鋼筋加工安裝每平米32.00元(所有焊接材料、機械由甲方提供)預算造價，建筑面積21600平方米，合計單價160.00元/平方米。合計工程總價3456000.00元對該工程勞務包干。工程管理人員由甲方按月支付工資，乙方只負責完成該工程主體結構勞務施工。所有建筑所需材料由甲方自行采購。

　　第二條：工程期限

　　本合同全部工程自20xx年 5月18 日開工至20xx年5月18日竣工(施工工期可根據(jù)施工現(xiàn)場情況及施工工藝調整 )。在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：

　　一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

　　二、因甲方提出更變計劃或更變施工圖而不能繼續(xù)施工者;

　　第三條：物資供應

　　一、本合同全部所需材料按下列供應方式辦理：

　　1、所用材料由加方自行采購。

　　2、所采購材料必須按照國家有關標準、規(guī)范驗收合格，方可使用。

　　二、工程所需材料如因供應部門的規(guī)格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時，應事先取得甲乙雙方的同意，在辦理有關手續(xù)后實行，由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費，由負責供應的甲方負擔。

　　三、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現(xiàn)場時，必須驗證。如無證明，須經(jīng)試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應甲方負擔。

　　第四條：工程款結算

　　一、本合同全部工程造價的結算方式，按下列規(guī)定辦理：